买卖砂石料协议书

买卖砂石料协议书乙方：（以下简称乙方）由甲方承建施工的福建上杭冶炼厂铁路专用线，需要石料，决定部分由乙方负责供应，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及互惠互利的原则，为明确双方在购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，同意达成以下协议。条材料的规格及数量碎石的规格为粒径数量大约为；碎石，数量大约为；碎石，数量大约为；数量以每月供货计划为准，最终结算以实际收方量为准。第二条材料的产地本合同项下碎石产地必须是石场生产。第三条材料质量要求各类石料的质量要求必须符合国家工程质量标准要求，要有地方质检部门出具的质保书，且含泥量小于，石子粒径均匀一致，级配合理，符合混凝土浇筑要求，石子必须坚硬，不含风化石，并经甲方质检部门检验合格及驻地监理认可后，方能进入甲方工地料场，对不合格的材料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。第四条材料供应及运输方式乙方根据甲方的材料总用量情况进行备料，送货地点以甲方通知为准，。

买卖砂石料协议书根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方建筑用砂石料买卖的相关事宜协商一致，签订本合同。条品名、数量、价格产品名称产地（元吨）－《建筑用卵石、碎石》。．行业标准-《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》。．其他：第三条交付方式．交付时间与数量：。．交付方式：按下列第项执行。乙方送货。甲方自提。其他：。．交付地点：。内做好验收工作。．乙方应向甲方提供该批产品的《质量检验报告》或《砂石产品质量保证书》。交货时，甲方应与乙方一同验收，验收完成后甲方应出具验收单。．甲乙双方对砂石料质量有异议的，需要对砂石料进行物化检测的，双方约定在日内完成检测，并在抽样单上签字确认，根据检测结果协商处理。．甲方应当在约定的验收期间内将砂石料的数量或者质量不符合约定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，视为所交付砂石料的数量或者质量符合合同约定。第五条支付方式．支付方式。

买卖砂石料协议书江苏三兴建工集团有限公司与宋树财、江苏三兴建工集团有限公司第五项目部买卖砂石料合同纠纷案当事人:宋树财法官:文号:东民三终字第号山东省东营市中级人民法院民事判决书东民三终字第号上诉人原审被告江苏三兴建工集团有限公司。住所地:江苏省赣榆县黄海路号。被上诉人原审原告宋树财，男，出生，汉族，利津县落地油厂职工，住利津县油区办院内。委托代理人扈荣华，山东黄河口律师事务所律师。原审被告江苏三兴建工集团有限公司第五项目部。上诉人江苏三兴建工集团有限公司与被上诉人宋树财买卖砂石料合同纠纷一案，不服山东省利津县人民法院利民初字第号民事判决，向本院提起上诉。本案在审理过程中，上诉人江苏三兴建工集团有限公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本案按自动撤回上诉处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》百二十九条、百五十七条之规定，裁定如下:本案按撤回上诉处理。二审案件受理费元减半收取.元，由上诉人江苏三兴建工集团有限公。

买卖砂石料协议书砂石料买卖合同_建筑土木_工程科技_专业资料暂无|人阅读|次下载|砂石料买卖合同_建筑土木_工程科技_专业资料。房屋建筑麻阳县人民医院综合楼工程砂石料买卖合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。条砂石料概况、砂石料名称：辰溪中砂、细砂、麻阳本地碎石、砂石料规格：碎石粒径砂石料产地：中砂、细砂产地：辰溪县大路口；碎石产地：麻阳县锦和镇第二条砂石料数量砂石料数量：应以双方现场实测再根据协商确定数量，并明确数量单位。第三条合同价款、砂石料单价：碎石：辰溪中砂辰溪细砂第四条付款．付款方式：中砂、细砂、碎石分别付款，次每种材料运足立方米后付材料款的﹪，另外﹪的货款作为乙方的保证金，以后每种材料运足立方米后付款一次，保证金在本工程验收合格后天内付清。．付款每次付款在确认每次运足规定数量的材料后天内。第五。

买卖砂石料协议书供需双方本着平等互利，协商一致的原则，签定本合同，以至双方信守执行。条、产品名称、规格型号、数量、金额、供货时间及数量：单价金额交（提）交（提）违约责任：一、出卖人违约责任：出卖人不能及时交货时，应向买受人偿付不能及时交货部分货款的﹪的违约金。并且赔偿给买受人造成的直接损失（如：机械租赁费、人工费及其他费用）。二、买受人的违约责任：买受人中途退货，应向出卖人偿付退货部分货款﹪的违约金；买受人逾期不付的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金（总额的﹪）。第八条不可抗力：当事人双方的任何一方，由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在天内提供证明。第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成依法由霍城县垦区人民法院解决。第十条其他：按本合同规定应该。

买卖砂石料协议书》|关闭枣儿园砂石料购销协议书-买方：卖方：青川县枣儿园砂石料场（以下简称“卖方”）根据工程建设的需要，（以下简称“买方”），拟采购工程所需砂石料，与青川县枣儿园砂石料场（以下简称“卖方”）双方本着公平、公正、互惠互利和平等协商的原则，达成以下协议。供货范围：经买方认可的乔庄河砂石料。供费标准：粒径不大于，毛料不含腐植物。元立方，该单价不包括为实施和完成本合同所需要的劳务运费以及相关责任、义务和风险等。供货方式：供料方式为现场供料，买方负责办理运输和保险，并通过-自卸汽车将材料运抵工程现场。有关运输和保险的一切费用由买方自行承担。交货地：枣儿园砂石料场。根据买方计划，月供数量为立方。买方在合同期内向卖方提供总用料计划和分时用料计划，其供料数量以买方提交的日生产量计划为准；买方在需货前日内向卖方报需用量计划，数量误差不超过实际用量的，卖方依此作为生产的依据；若有必要，将在每季度的月中旬前提交季。

买卖砂石料协议书找法网买卖合同纠纷供应沙石料合同范本沙石料供应合同合同编号：需方单位：简称甲方供应单位：简称乙方为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应：甲方长期收购乙方砂石料，乙方保证每月向甲方供应立方砂石料。二、交货时间、地点及方式：交货地点：甲方公司院内货场。交货方式：乙方送货。交货时间、数量：随时交货、数量以甲方收货单为准。其他约定三、结算和付款方式：具体结算价格以甲方财务在供货时公布的市场价格为准，甲方有权调整砂石料价格。乙方向甲方供应价值的材料作为供货保证金，超过保证金部分甲方当即现款付清，在甲方资金周转困难时，可以延期支付货款，但最长不超过天。合同到期后，甲方在日内将保证金无息退还乙方。四、技术要求：乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求。

买卖砂石料协议书砂石料购销合同_合同协议_表格模板_应用文书暂无|人阅读|次下载|砂石料购销合同_合同协议_表格模板_应用文书。砂石料购销合同砂石料购销合同合同编号：签订年月购买方（简称甲方）：北京世纪特种工程承包有限公司包头项目经理部供应方（简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他法砂石料购销合同砂石料购销合同合同编号：签订年月购买方（简称甲方）：北京世纪特种工程承包有限公司包头项目经理部供应方（简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，经双方协商一致，乙方为甲方供应砂石料，签订本合同，以资共同守信。一、产品名称、型号、商标、单价：品名规格型号砂中砂要求无其它杂质粒径均匀单位？数量暂估单价金额石子总计金额（大写）：暂估：二、产品质量标准及包装要求：产品质量标准符合国家砂石料检测规范标准，以质量监测站检测合格为准。因砂石料质量不合格引起的一切后果，由乙方承担一切责任。三、安全环保要求：合格。四、。

买卖砂石料协议书根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着公平、公正、互利、诚实、守信的原则，签订本合同：一、材料名称、规格、单价、数量、到站：河砂单位：数量：出厂价：结算数量以到站实际验收合格的数量为准。二、技术标准、砂子必须符合-标准。其它技术标准应符合铁建设｛｝号文的要求。砂子必须经过水洗，符合设计标准。三、交货地点及方式、运费：交货地点为甲方负责指定的施工现场地点，甲方负责组织运输，运杂费等由甲方承担。四、验收方法：货到工地后，数量由甲方指定人员验收合格后按实际测量方数签收，如按吨过磅，可根据实验出具的密度和相应比重换算成方后据实五、双方的责任和义务：乙方必须按甲方提供的时间按时、按质、按量供货，对急需货物能限时的完成。合同一经签订，乙方不得涨价。（二）甲方承诺、甲方每次订货必须提前二天通知乙方，以便乙方组织供应。六、结算方式：每月结算一次，乙方凭税务局出具的真实税务发票及经甲方签认的实收合格物资数量。